Autorização
A EMPRESA DO CLIENTE está contratando a StrazzaPROJECT Soluções em Tecnologia como um fornecedor de soluções e serviços e autoriza a utilização das plataformas e termos mencionados neste documento.
Faturamento
Os faturamentos ocorrerão em nome da StrazzaPROJECT Soluções em Tecnologia, sediada em São Paulo/SP, razão social THIAGO STRAZZABOSCO ROSA, CNPJ 34.110.660/0001-47.
Trabalho em equipe
A StrazzaPROJECT Soluções em Tecnologia e a EMPRESA DO CLIENTE devem trabalhar juntos para realizar o projeto em tempo hábil. A StrazzaPROJECT Soluções em Tecnologia compromete-se em trabalhar para que atinjamos a data de lançamento prevista no cronograma com êxito (dependendo da data de aceite do acordo).
Parcerias
A StrazzaPROJECT Soluções em Tecnologia tem parcerias sólidas no mercado e reserva-se ao direito de realizar subcontratações, caso necessário, para garantir a perfeita execução deste projeto, bem como os prazos de conclusão.
Alterações durante a execução
Podem ser aplicadas cobranças adicionais e alterações no cronograma caso a EMPRESA DO CLIENTE decida realizar alterações no escopo de projeto e objetivos aqui acordados após o início das atividades.
Reajuste em Serviços Recorrentes e/ou Assinaturas
Caso esta proposta comercial contemple serviços recorrentes ou assinaturas, os valores expressos serão reajustados anualmente e terão como base o índice do IGPM – FGV acumulado de 12 meses a partir do aniversário do aceite.
Inadimplência e Cancelamento
No caso de inadimplência haverá multa de 2% e juros de mora de 0,2% ao dia.
Os serviços podem ser interrompidos ou não entregues em até 5 dias úteis após o atraso.
Ambas as partes podem cancelar contratos recorrentes, desde que formalizado por e-mail com 30 dias de antecedência. Em caso de cancelamento antecipado do contrato por parte da EMPRESA DO CLIENTE no primeiro ano, incidirá proporcionalmente multa de 30% do valor total de parcelas restantes.
Direitos Autorais
A EMPRESA DO CLIENTE garante incondicionalmente que quaisquer elementos fornecidos à StrazzaPROJECT Soluções em Tecnologia, para inclusão no projeto, são propriedade da EMPRESA DO CLIENTE ou que a EMPRESA DO CLIENTE tenha permissão do legítimo proprietário para usar cada um desses elementos, e isentará de responsabilidade, protegerá e defenderá a StrazzaPROJECT Soluções em Tecnologia e seus subcontratados de qualquer reclamação ou ação decorrente do uso indevido de tais elementos fornecidos.
A StrazzaPROJECT Soluções em Tecnologia garante que todos elementos de desenho e construção do projeto serão divulgados para a EMPRESA DO CLIENTE após a conclusão, e o código completo, direitos autorais serão de propriedade exclusiva da EMPRESA DO CLIENTE. A StrazzaPROJECT Soluções em Tecnologia reserva-se o direito de exibir gráficos e outros elementos de design como exemplos de seu trabalho em seu portfólio.
Termo de Aceite
O acordo contido neste documento firma a parceria entre a StrazzaPROJECT Soluções em Tecnologia e a EMPRESA DO CLIENTE para o projeto em questão. Qualquer alteração neste acordo não especificada neste documento deve ser autorizada por escrito. Todos os preços especificados neste documento serão honrados por 12 (doze) meses após ambas as partes assinarem e autenticarem. A continuidade destes serviços depois do prazo exigirá um novo acordo.
